工程承包合同范本,私人承包工程合同范本下载

在实践中,建筑工程事关人民群众的安全,千万不能马虎。且建筑工程涉及到的法律关系较多,合同一定要万无一失。如果私人之间要签订私人承包工程合同的,那么私人承包工程合同范本要怎么书写呢?阅读完以下找法网小编为您整理的内容,一定会对您有所帮助的。

  一、私人承包工程合同范本

  建筑户主:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲方同意将自己私人住宅楼建筑工程承包给乙方施工,为了明确工程内容及双方的责任,本着互相协作、紧密配合,分工负责的原则,特商定如下条款,共同遵守。

私人承包工程合同范本

  一、内容

  (一)工程名称:私人住宅

  (二)建筑面积:约1600平方米(按水平投影面积计算)。

  (三)工程造价:约万元,经双方协商,每平方米造价(工钱)按人民币计算,工程全部完工后按水平投影面积计算,此工程总造价(工钱)乙方不包开发票。夹层按1/3层计算,窗飘板按上下计算,基础按一层计算。

  (四)结构形式:框架结构。外墙前左贴砖(纸皮砖),后右水泥油抹光,内墙和天花板批档打粗。天面水泥油光面。铺地板及脚线、厨房、厕所贴瓷片到顶。捣制基础、楼面时,甲方需提供混凝土泵车抽浆至楼面,楼顶层的栏围墙0.9米(超出部分甲方负责)。

  (五)承包范围:承包按本工程包工不包料,施工图纸的全部土建工程,不包排污管、铝窗及门制造安装、不包双飞及其它涂料;不包施工期间水电费;不包水电及防雷安装;不包大理石、水磨石及水池、天面防水层;不包灶台及外墙安全网、渣焊,不包排污、化粪池等工序。

  二、承包方式:

  (一)乙方只包工和施工的工具(机械和模板、顶撑、手排、竹排、脚手架)。

  (二)如果甲方任何地方需要改动,超出部分由甲方自负。如确实要改动,应与乙方协商,额外补足工程款再行施工。

  三、施工期限:本工程于年月日开工,年月逾期后的费用。

  四、双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、甲方负责办理报建手续,领取建筑施工许可证,搞好三通,并把电、水接到施工现场,安排并解决乙方人员的住处及水电等问题。

  2、甲方必须派人到现场监督工程质量、进度及处理图纸及其它不详尽的问题。

  3、在施工过程中,如遇到不能抗拒的自然灾害(如台风、水灾、龙卷风、地震等)造成的损失,均甲、乙双方分别负责;甲方损失由甲方负责,乙方损失由乙方负责。

  (二)乙方责任:

  乙方按施工图纸及国家现行的施工规范实行施工,做好施工过程的安全措施及责任。

  五、工程付款方式:甲方预付3万元给乙方购买板,以后每完成一砼工程付1.5万元,完成每层红砖借支1万元,完成批档每层工钱借支5千元,每个月按工程进度付给90%给乙方,其余部分竣工验收后全部付清工程款,乙方负责施工过程的安全问题。

  六、本合同从双方签字盖章之日起生效,工程竣工交付使用,此合同自动失效。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,共同执行本合同。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  二、签定工程承包合同时要注意什么

  1、工程承包内容方面要尽量写详细、全面:比如主体、内外抹灰、外墙贴砖、屋顶(保温、防水等事项),假如有图纸的话,要对承包的图纸内容进行说明,以免落项造成后期费用方面的矛盾。

  2、工程承包价格要写明,如果是包死价要写明此价格中包括的内容,不包含的内容,如果是建筑面积单价承包要说明建筑面积的计算原则。

  3、工程工期要在合同中体现(如果有必要将奖罚条款列入合同中)

  4、特殊说明的:例如有自行采购的材料要写进合同中

  总之,在签定合同时要将承包内容及承包范围内的价格写清楚,当然签定合同的价格要咨询当时的市场价格了。

  三、工程劳务承包合同纠纷如何处理

  1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。

  这样的合同,根据《最高人民法院若干审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条和《合同法》等规定被认定为无效合同。合同无效后的处理:如果劳务分包企业提供劳务的工程合格,劳务分包企业依据《解《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第2条的规定,请求劳务费的应当得到法律支持。如果仅仅因劳务分包企业提供的劳务质量不合格引起的工程不合格,劳务分包企业请求劳务分包合同约定的劳务价款的,将得不到法律支持,并且,还应承担相应的损失。

  2、总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业以劳务分包合同的名义签订的实质上的工程分包合同。

  这种合同将依据合同的实际内容及建设施工中的客观事实,及双方结算的具体情况,来认定双方合同关系的本质。其中有的可能会被认定为工程分包合同,那么就要按照工程分包合同的权利义务,来重新确认双方的权利义务。

  3、工程分包企业以劳务分包合同的名义与劳务分包企业签订的实质上的工程再分包合同。

  这种合同将被认定为无效。工程分包企业因此种行为取得的利润将被法院依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第4条的规定收缴,或者由建筑行政管理机关作出同样的收缴处罚。

飞飞

飞飞

人早晚都要处理自己的生活经验,需要说点实话,遇到跟经验相通的东西,那种震动自然就会替你分辨好坏是非。很久以后才明白,人需要、也只能活在自己的历史中。

妨碍司法公正罪,妨碍司法公正罪量刑
民事判决书范文,判决的既判力,执行力
司法解释,司法解释什么意思
公司法解释一,公司法第二十条解释
劳动报酬纠纷,劳动报酬纠纷可以直接起诉吗
交通法律法规知识,我国新修订的法律法规